Шаблон договора на поставку и монтаж перегородок

ООО «Атмосфера» (ИНН 5001148739, ОГРН 1225000109950), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется изготовить, доставить и выполнить монтаж светопрозрачных и/или глухих перегородок (далее — «Изделия») в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы и поставленные Изделия.

1.2. Наименование, количество, комплектация, технические характеристики Изделий и состав работ определяются в Спецификации (Приложение № 1).

1.3. Адрес объекта: __________________________.

2. Стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения работ

2.1. Стоимость работ и Изделий, порядок и сроки оплаты, а также сроки выполнения работ определяются в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.

3. Обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:

• а) изготовить Изделия в соответствии с согласованной Спецификацией, с учётом требований ГОСТ Р 59043-2020, ГОСТ 30698-2014, ГОСТ 30826-2014 и иных применимых стандартов;
• б) выполнить доставку Изделий на объект Заказчика;
• в) выполнить монтаж Изделий профессиональной бригадой в соответствии с проектной документацией и нормами СП 70.13330.2012;
• г) устранить дефекты, выявленные при приёмке, в согласованные Сторонами сроки;
• д) передать Заказчику комплект закрывающих документов: Акт сдачи-приёмки, Акт выполненных работ, гарантийный талон, рекомендации по эксплуатации.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

• а) предоставить Исполнителю планы помещений, технические данные объекта и обеспечить доступ для проведения замеров;
• б) обеспечить готовность объекта к монтажу (завершённые отделочные работы в зоне установки, подключение электроснабжения, свободный доступ для подъёма материалов);
• в) обеспечить свободный беспрепятственный доступ монтажной бригады на объект в согласованные дни и часы;
• г) произвести оплату в порядке и сроки, установленные Приложением № 1 к настоящему Договору;
• д) принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приёмки в течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения монтажа.

5. Порядок сдачи-приёмки работ

5.1. После завершения монтажа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности объекта и передаёт Акт сдачи-приёмки работ.

5.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Акта обязан провести осмотр, подписать Акт или направить мотивированный отказ с перечнем замечаний.

5.3. В случае выявления недостатков Стороны составляют двусторонний дефектный акт с указанием перечня замечаний и сроков их устранения.

5.4. Если Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ в срок, указанный в п. 5.2, работы считаются принятыми без замечаний.

6. Гарантийные обязательства

7. Ответственность Сторон

7.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, пожары, наводнения, военные действия, эпидемии, введение санкционных ограничений, принятие нормативных актов, делающих исполнение невозможным, и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются путём переговоров.

9.2. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области (для юридических лиц) или суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя (для физических лиц).

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

• — Приложение № 1: Спецификация и Техническое задание;
• — Приложение № 2: Акт сдачи-приёмки работ;
• — Приложение № 3: Гарантийный талон.

11. Реквизиты и подписи Сторон